Минпромторгу отказали в возврате 500 млн рублей на возведение технопарка в Выксе
Арбитражный суд Нижегородской области разрешил спор между региональным минпромторгом и ЗАО «Дробмаш» из-за финансирования строительства технопарка в Выксе. Соответствующая документация размещена в электронной картотеке арбитражных дел.
Напомним, в мае 2022 года областной Минпромторг направил иск к заводу из-за срыва сроков по возведению объекта. Проект предполагал реконструкцию здания технопарка №5, закупку производственного оборудования и строительство укрытия над открытой крановой эстакадой. Согласно условиям контракта, работы должны были завершиться до конца 2021 года, однако на тот момент объект еще не был сдан в эксплуатацию.
По исковому заявлению истец собирался взыскать около 520 млн рублей. Из них 500,6 млн рублей были получены выксунским предприятием в качестве субсидий на строительные работы. Еще 18,9 млн рублей министерство планировало получить в качестве процентов за уклонение от возврата денежных средств.
Само предприятие обвинило субподрядчика ООО ССК, которое использовало некачественные материалы и из-за которого были сорваны указанные сроки выполнения работ. В результате «Дробмаш» был вынужден переделывать их самостоятельно.
Кроме того, предприятие указало, что задержки в сдаче объекта произошли из-за переработки проектной документации проектировщиком, а также из-за отсутствия части работников во время распространения COVID-19.
Отмечается, что объем инвестиций, вложенных предприятием в строительство объекта, составил 333,79 млн рублей, а это является превышением планового показателя. Также на территории технопарка на данный момент работают восемь компаний малого и среднего предпринимательства и еще две организации находятся на этапе заключения соглашения. Таким образом, указывается в документе, завод достиг показателей по вводу объекта в эксплуатацию.
Приняв во внимание все перечисленное, а также отметив, что остальные условия соглашений были выполнены ЗАО «Дробмаш» в полном объеме, Арбитражный суд Нижегородской области решил отказать областному Минпромторгу в удовлетворении исковых требований.
Решение вступит в законную силу через месяц со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.
Ранее сообщалось, что нижегородский предприниматель Верховодов подал иск на 3,6 млн рублей на региональное минимущества. Его претензии связаны с платежами за аренду недвижимости.