В Нижегородской области концессионер выплатит неустойку за несоблюдение сроков создания физкультурно-оздоровительного комплекса

3 июля 2017 года опубликовано решение Арбитражного суда Нижегородской области по исковому заявлению Правительства Нижегородской области к АО «Региональная управляющая компания» о взыскании неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционного проекта по концессионному соглашению в отношении физкультурно-оздоровительных комплексов Нижегородской области.



3 июля 2017 года опубликовано решение Арбитражного суда Нижегородской области по исковому заявлению Правительства Нижегородской области к АО «Региональная управляющая компания» о взыскании неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционного проекта по концессионному соглашению в отношении физкультурно-оздоровительных комплексов Нижегородской области.

Правительство Нижегородской области обратилось в суд с иском к АО «Региональная управляющая компания» о взыскании 4 995 745 руб. неустойки за несоблюдение ответчиком сроков реализации инвестиционного проекта по концессионному соглашению о строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Арзамасского, Городецкого, Починковского районов, а также ледовых дворцов в Навашинском и Сеченовском районах Нижегородской области.

28 августа 2014 года Правительством и АО «Региональная управляющая компания» заключено концессионное соглашение о строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Арзамасского, Городецкого, Починковского районов, а также ледовых дворцов в Навашинском и Сеченовском районах Нижегородской области, согласно которому концессионер обязуется осуществить финансирование, строительство, оснащение оборудованием и эксплуатацию объектов физкультуры и спорта на территории Нижегородской области. Цель использования объектов концессионного соглашения — для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению. Стороны установили, что срок создания и ввода в эксплуатацию объектов соглашения 12 месяцев со дня подписания соглашения, а срок оснащения объектов соглашения оборудованием — 15 месяцев со дня подписания соглашения.

1 сентября 2015 года «Региональная управляющая компания» сообщило Правительству об исполнении не в полном объеме условий соглашения, в части нарушения сроков строительства и ввода в эксплуатацию ФОКа в г. Городец. Правительство начислило концессионеру неустойку в сумме 4 995 745 руб. за несоблюдение ответчиком сроков реализации инвестиционного проекта за период с 29.08.2015 по 12.08.2016. Поскольку данная неустойка ответчиком не оплачена, Правительство обратилось в суд с настоящим иском.

В соответствии с соглашением в редакции дополнительного соглашения № 3 от 27.08.2015 концессионер обязан уплатить концеденту в областной бюджет неустойку в размере 0,01% от стоимости невыполненных работ по строительству, вводу в эксплуатацию и оснащению оборудованием объектов соглашения за каждый день просрочки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером любого из обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств.

Учитывая данные обстоятельства Арбитражный суд Нижегородской области посчитал правомерным начисление неустойки за несоблюдение срока строительства и ввода в эксплуатацию объекта спорного соглашения.

С учетом вышеизложенного Арбитражный суд Нижегородской области принял решение иск удовлетворить и взыскать с АО АО «Региональная управляющая компания» 4 995 745 руб.

Информационное агентство ИНВЕСТИНФРА www.investinfra.ru с использованием kad.arbitr.ru